<button id="4hrkv"><acronym id="4hrkv"></acronym></button>
  1. <em id="4hrkv"></em>
    <dd id="4hrkv"></dd>
    <tbody id="4hrkv"></tbody>

      <rp id="4hrkv"><object id="4hrkv"><input id="4hrkv"></input></object></rp>
      <tbody id="4hrkv"></tbody>
      經驗交流

      經驗交流

      最高人民法院:監理單位對工程質量驗收記錄并予以確認,能否視為建設方對工程通過質量驗收?

      2023-11-21

       

       

       
      來源:訴與非訴

      裁判要旨

       

      監理單位系受發包人委托,代表和維護的是發包人的利益,在無證據表明監理單位屬于未獲得授權或者存在故意損害發包人利益等情況下,其基于委托關系對質量驗收記錄予以確認,可以視為發包人對工程通過分部分項質量驗收是同意的。

       

       

      案情簡介


      上訴人廊坊澳美基業房地產開發有限公司(以下簡稱澳美基業公司)因與被上訴人中國建筑第二工程局有限公司(以下簡稱中建二局公司)建設工程合同糾紛一案,不服河北省高級人民法院(以下簡稱一審法院)(2015)冀民一初字第26號民事判決(以下簡稱一審判決),向本院提起上訴。本院于2019年6月17日立案后,依法組成合議庭,于2019年10月21日公開開庭進行了審理。澳美基業公司的委托訴訟代理人閆東、王芝泉,中建二局公司的委托訴訟代理人侯志純、高曉杰到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

      澳美基業公司上訴請求:1.撤銷一審判決第一項、第二項、第三項、第四項;2.改判駁回中建二局公司的訴訟請求;3.依法進行工程質量鑒定,根據質量鑒定及整改費用鑒定判令中建二局公司承擔澳美基業公司的損失,并支付工期違約金2551萬元;4.本案一審、二審訴訟費用由中建二局公司承擔。事實和理由:(一)一審法院支持中建二局公司給付工程款的訴訟請求缺乏事實和法律依據。1.案涉工程系在建工程,未經竣工驗收,且經鑒定工程主體結構質量不合格,澳美基業公司不應當給付工程款。根據國家建筑工程質量監督檢測中心作出的《廊和坊金融街項目3#樓鑒定報告》顯示案涉工程主體結構質量不合格。中建二局公司向澳美基業公司作出了書面承諾,并在2013年1月提交質量整改方案。因案涉在建工程主體結構質量不合格,根據《中華人民共和國合同法》第六十七條規定,澳美基業公司有權行使先履行抗辯權。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第三條第一款第(二)項規定,中建二局公司尚未對案涉工程履行整改義務,且未驗收合格,故不應當支持中建二局公司的訴訟請求。2.一期工程造價啟動鑒定程序沒有法律依據。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第二十二條規定及河北省高級人民法院關于印發《建設工程施工合同案件審理指南》的通知第六條規定,一審法院不應當啟動工程造價鑒定程序。3.造價鑒定意見書中的鑒定依據、鑒定步驟及鑒定方法錯誤,鑒定結論不應當作為定案依據。一審法院認定的案涉工程結算依據與造價鑒定意見書的鑒定依據不一致,造價鑒定意見書不應當被采信。一期工程造價鑒定步驟違反法律規定。工程造價鑒定開始前,鑒定機構未聽取雙方意見,一審法院也未組織雙方對鑒定所依據的證據進行質證。庭審過程中,一審法院僅組織雙方對鑒定結論進行質證,未對上述錯誤進行調整,導致一審判決依據的事實錯誤。鑒定機構采用的鑒定方法錯誤。一期工程合同價款為固定價20300萬元,在中建二局公司實際僅完成工程不足70%且變更簽證依據不足,材差未按合同約定上報的情況下,鑒定結論中的工程造價卻達217876810.06元。鑒定機構的鑒定方法違反河北省高級人民法院關于印發《建設工程施工合同案件審理指南》的通知第十二條規定。(二)一審法院認定案涉工程質量合格無事實和法律依據,未對涉案工程質量、整改方案、整改費用造價等進行司法鑒定,導致本案事實不清。1.中建二局公司請求澳美基業公司按照承包合同約定支付已完成部分的工程價款,而中建二局公司的訴訟請求能否獲得支持,取決于其已經完成的建設工程是否達到相應的質量標準以及是否經竣工驗收合格。涉案建設工程質量是否達標屬于本案的主要事實,在雙方當事人存在爭議的情形下,人民法院應當準許澳美基業公司的工程質量鑒定申請。在工程質量不符合承包合同約定標準或者國家最低標準的情形下,還需要對質量不合格的建設工程進行整改,故可以預備性地提出整改方案鑒定、整改費用鑒定,并與工程質量鑒定合并進行。2.中建二局公司提交的分部工程質量驗收記錄不能作為澳美基業公司認可工程質量的依據。首先,在建設工程施工過程中,分部工程質量驗收記錄只是批準承包人進入下一個施工環節的必要手續,而不能據此認定工程質量合格。這與《中華人民共和國建筑法》第六十一條第二款的規定不符。其次,發包人沒有參與分部驗收,根據委托方提供的資料,監理單位沒有獲得對工程質量發表意見的特別代理權,故分部工程質量驗收記錄雖有監理單位的簽章,也不能作為發包人認可工程質量的依據,結構安全質量問題應以檢測報告意見為準。第三,雙方當事人約定或認可的工程質量合格標準低于國家強制性標準的,該約定或認可無效。即使認為工程監理人員在監理過程中簽字確認工程質量的簽證文件對發包人具有約束力,也不因此絕對排斥建設工程質量鑒定。即使認定監理人員已經代理發包人確認工程質量合格,也不能排除對涉案建設工程質量是否達到國家最低限度質量標準進行司法鑒定。3.廊和坊金融街項目工程主體結構質量明顯不合格,應當委托鑒定機構對案涉工程質量進行鑒定。根據《廊和坊金融街項目3#樓鑒定報告》證明,案涉工程質量未達到國家強制性標準。《專家論證意見》顯示:為查明案件基本事實,有必要對案涉工程質量、整改方案、整改費用造價等進行司法鑒定。案涉建設工程質量是否達標,屬于本案應當查明的主要事實。雙方當事人對案涉建設工程質量存在實質爭議,且案涉工程質量問題屬于建筑領域專業性問題,應當對案涉工程質量進行鑒定。4.一審法院在啟動工程質量鑒定程序之后,在未作出合理解釋情況下無故終止鑒定程序,屬程序違法。一審法院在委托相關鑒定機構并確定鑒定范圍后,并未組織雙方當事人對爭議的鑒定材料進行質證,無故終止鑒定程序,徑行認定案涉工程質量合格。5.一審法院認定案涉工程質量合格依據錯誤。一審法院混淆整改義務和保修義務,錯誤推定案涉工程質量合格。監理公司的監理責任并不能代替工程質量驗收,一審法院以監理公司驗收合格推定工程質量合格系適用法律錯誤。(三)在工程施工前期,中建二局公司的各個節點工期已經連續延誤,對此澳美基業公司提交了對比表,中建二局公司在庭審中對這一事實也未提出異議。施工后期,澳美基業公司多次對質量問題提出整改要求,但中建二局公司始終未進行整改。由于中建二局公司的違約行為導致工期長期延誤至今,澳美基業公司無法進行正常銷售,投入建設資金無法正?;鼗\,并賠償了小業主逾期交房的違約金,中建二局公司依法依約應當承擔工期違約責任。(四)一審法院依據河北漢豐造價師事務所有限公司(以下簡稱漢豐造價公司)做出的造價鑒定意見缺乏獨立性,鑒定結果不能作為認定本案工程造價的依據。司法鑒定人應當依法獨立、客觀、公正地進行鑒定,并對自己作出的鑒定意見負責。鑒于漢豐造價公司三位參與本案造價鑒定人員為近親屬關系,必然會影響到鑒定人員獨立、客觀、公證的作出鑒定意見。且該造價意見所認定的施工內容與客觀事實不符。(五)一審法院在未履行釋明義務的前提下認定案涉四份建設工程施工合同無效,于法無據。1.案涉四份合同應為有效合同。一期合同所涉項目不屬于依法必須招標的項目。澳美基業公司的資金系自籌資金,項目內容是建設商業用房,既不關涉社會公共利益、公眾安全,項目資金也不具有公共性。故一期工程項目并非屬于依法必須招投標的項目,招投標程序未進行不影響一期合同的效力。在不涉及公共利益的情況下,招標人在招投標前就投標價格、投標方案等實質性內容與中標人進行磋商談判,屬于當事人之間合理且合法的意思自治范疇,中標通知書與合同在投標價格上也并不相同,因此一期合同為有效合同。二期合同簽訂于招投標程序后,符合招投標程序的規定,不存在違反法律、行政法規的強制性規定以及社會公共利益的情形,且合同的訂立符合合同生效的法定要件,不應認定為無效合同。一審判決認定案涉合同均為無效合同缺乏事實與法律依據,從尊重意思自治和鼓勵交易的導向出發,案涉四份合同均不應認定為無效合同。2.一審法院未履行合同無效的釋明義務,徑行判決認定四份案涉合同均為無效,致使澳美基業公司根據有效合同向中建二局公司主張違約責任,而未依照合同無效向中建二局公司主張賠償責任,澳美基業公司的延期損失未得到賠償,應當發回重審。(六)本案遺漏重要當事人,依法應當發回重審。中建保華建筑有限責任公司(以下簡稱保華公司)是獨立的法人,在2013年7月24日變更名稱為中建二局公司第一建筑工程有限公司。一審判決認定澳美基業公司與保華公司于2013年3月20簽訂《<廊和坊項目1#地塊工程總包協議書>補充協議》,保華公司作為協議的簽訂方,一審法院應當依法追加其為第三人參加訴訟。在庭審過程中,中建二局公司承認是保華公司以其自身名義與澳美基業公司簽訂該補充協議,工商檔案上所載明的內容顯示保華公司為中建二局公司的全資子公司,根據《中華人民共和國公司法》第十四條第二款規定,保華公司作為具有獨立法人資格的公司,應當獨立承擔責任。根據《中華人民共和國合同法》第八條規定,澳美基業公司與保華公司所簽訂的補充協議僅在合同雙方之間發生法律效力。中建二局公司并非補充協議的當事人,不能依據補充協議約定的內容向澳美基業公司主張權利。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第四款的規定,一審法院遺漏案件當事人,違反法定程序,應當發回重審。(七)一審法院判定澳美基業公司給付利息錯誤,應當發回重審。因案涉工程質量不合格,澳美基業公司不應當給付工程款及利息。即使按照一審判決,給付利息計算依據亦存在錯誤。根據《最高人民法院關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十八條規定,即使案涉四份施工合同被認定為無效合同,應付工程價款之日屬于沒有約定或約定不明的情況。上述四份合同的應付款時間根據澳美基業公司提供的2016年6月2日工程聯系單表明的工程實際交付日2016年6月1日為拖延工程款利息計算之日。(八)一審判決遺漏本案重要事實,應當依法發回重審。澳美基業公司在一審中提起反訴,但在一審判決中的事實及說理部分對此未進行說理和論證,對于澳美基業公司提出的工程質量鑒定申請以及鑒定開始后又突然終止的情況未提及,對于澳美基業公司已交納的2000元鑒定費如何負擔問題也未作出處理。

      中建二局公司辯稱:(一)一審判決認定四份建設工程施工合同無效,符合相關法律規定,澳美基業公司二審提交的證據不能證明合同有效。1.針對一期工程,2010年10月27日澳美基業公司向中建二局公司發出中標通知書,但2010年9月30日雙方已經簽訂《建設工程施工合同》,兩份合同除價款相差600萬外,其他合同內容如工期、價差調整方法等基本一致。一審判決認為以上行為違反《中華人民共和國招標投標法》第五十五條及《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規定,并據此認定一期工程兩份合同無效正確。2.二期《建設工程施工合同》沒有經過招投標;從合同內容看,雖然約定了合同價款和工期,但未明確約定進度款的支付方式、承包范圍等,無法作為結算依據。在2011年1月18日《建設工程施工合同》簽訂之前,雙方還另行簽訂了《廊和坊項目1#地塊工程框架協議書》,明確約定了取費類別和取費標準、工程款的支付方式、工程量確認、工程期限等,完全具備施工合同的全部實質性條款。無論《廊和坊項目1#地塊工程框架協議書》和備案合同的簽訂順序如何,一審判決根據《中華人民共和國招標投標法》第五十五條及《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條第三項的規定,認定二期兩份施工合同無效正確。3.澳美基業公司主張的《河北省高級人民法院建設工程施工合同案件審理指南》等文件,不能作為認定涉案合同效力的依據。(二)造價鑒定意見書鑒定依據充分,程序合法,結果客觀公正,應當作為認定案件事實的依據。1.關于結算依據問題。由于案涉四份施工合同均無效,且一期兩份施工合同內容約定基本一致,因此,一期工程鑒定機構按照無效合同的處理原則,參照雙方約定和確認進行審計并無不妥。2.澳美基業公司所提鑒定方法應當采用“按比例折算”的理由不能成立。由于四份施工合同均無效,本案已經不存在固定總價合同,鑒定機構確定鑒定方法時,不能再按照固定總價合同有效且工程未完工時通常采取的“按比例折算”的鑒定方法。一審法院在確定鑒定方法前已經書面征求雙方意見,一審法院和鑒定機構結合雙方意見、根據雙方材料結合現場勘查確定已完工界面正確。(三)一審判決認定中建二局公司享有優先權符合相關法律規定。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第二十二條規定,本項目實際未完工、未結算,給付建設工程價款的日期應當理解為中建二局公司全面退場之日或者合同解除之日。2015年9月中建二局公司全面撤場,并于當年9月28日向澳美基業公司公證郵寄送達《解除合同通知函》,至2015年12月起訴,并未超出行使優先受償權的期限。(四)案涉工程地基基礎和主體結構已驗收合格,且全部項目早已交付澳美基業公司使用,一審判決沒有同意澳美基業公司的工程質量鑒定申請,并同時暫扣5%質量保證金,已經綜合兼顧雙方利益,符合法律規定。1.國家建筑工程質量監督檢驗中心出具的鑒定報告不能證明涉案工程存在影響結構安全的質量問題,一審判決依據本項目地基基礎工程和主體結構驗收記錄,并以此作為理由之一駁回澳美基業公司的質量鑒定申請正確。該鑒定報告是澳美基業公司單方委托,鑒定材料沒有經過法庭質證,鑒定程序沒有中建二局公司和法庭參加,不具備證據能力。從內容上看,該鑒定報告能夠說明涉案工程“主體結構構件”等符合設計圖紙要求。就該《鑒定報告》反應的三個問題,中建二局公司一審中已經向法庭說明并不屬于結構問題。2.對于一期工程分部分項驗收只有施工、勘查、監理三方簽章驗收(欠缺設計單位簽章)的問題,《建筑工程施工質量驗收統一標準GB50300-2013》第6章并未規定此種情況下驗收無效??紤]到監理單位和設計單位均是澳美基業公司委托,且一審法院已向澳美基業公司釋明需提供設計單位相關說明的情況下,澳美基業公司仍未能提供,因此,一審判決據此認定一期工程分部分項驗收合法有效正確。二期工程已由施工、勘查、監理、設計單位驗收,驗收規范符合《建筑工程施工質量驗收統一標準GB50300-2013》的規定,法律效力認定上不應存在爭議。對于一期工程,地基與基礎分部工程驗收由監理單位主持,監理單位和施工單位負責實施,設計單位只是應當參加,沒有規定設計單位未參加的驗收無效。3.本案工程未完工,合同履行還未到整改階段即由于澳美基業公司的違約行為終止??紤]到工程施工的正常情況,整改之前的質量通病并不當然等同于工程存在質量問題,中建二局公司承諾履行整改義務且一審法院暫扣5%質量保證金,已經充分保證了澳美基業公司的權利。(五)保華公司雖然以自身名義與澳美基業公司簽訂《<廊和坊項目1#地塊工程總包協議書>補充協議》,但不能據此認定保華公司是本案建設工程施工合同關系的一方主體,一審中保華公司沒有出庭不屬于《中華人民共和國民事訴訟法》規定的遺漏當事人。從簽訂協議名稱即可看出,雙方均確認該協議是總包協議的補充,隸屬于原施工合同關系,并非另行成立新的施工合同關系。保華公司是中建二局公司的子公司,在建筑施工領域,對于部分非主要施工任務,上級單位安排下級單位完成是正常的?!?lt;廊和坊項目1#地塊工程總包協議書>補充協議》的合同價款只有90萬元,對于涉案項目總合同價款逾4億來說,占比非常小,達不到足以變更合同主體的程度。從訴訟效率來說,沒有必要以保華公司名義單獨主張該補充協議項下工程款,更沒有必要以此為由將案件發回重審。(六)澳美基業公司認為一審法院未履行釋明義務,案件應當發回重審的理由不能成立。1.一審庭審中爭議焦點之一為“涉案工程的兩份施工合同的問題”,且其他幾個爭議焦點問題均是以合同效力為前提。一審詢問雙方有無異議及補充時,雙方均表示沒有異議,同意繼續庭審。在澳美基業公司有委托訴訟代理人出庭的情況下,并不會侵犯澳美基業公司的訴訟權益,更不足以影響本案公正審理??紤]到本案判決結果客觀公正,沒必要據此將本案發回重審。2.一審判決駁回澳美基業公司的質量整改費用和工期延誤違約金請求的依據是涉案工程質量合格、工期延長并非單方導致,此情形下一審法院有無釋明合同效力,不會侵犯澳美基業公司的訴訟權利。(七)一審關于工程款欠付利息的認定符合法律規定。由于澳美基業公司拖欠工程款,中建二局公司于2015年9月全面退場,退場時雙方未結算、未交接。因此一審判決以中建二局公司全面退場的時間作為工程交付時間,并以此作為利息起算點,符合法律規定。


       

      法律觀點

       

       

      本院認為,根據當事人的上訴及答辯情況,本案二審的焦點問題是:(一)案涉多份合同的效力問題;(二)一審法院是否存在認定事實錯誤問題,包括:1.對工程造價的認定是否正確;2.關于尚欠工程款利息的起算時間認定是否正確;3.中建二局就案涉工程是否享有優先受償權;4.關于工程質量問題的認定是否正確;(三)一審法院是否存在程序違法問題,包括:1.是否存在遺漏當事人應予發回問題;2.是否存在未向當事人釋明合同效力認定問題;3.一審沒有處理質量鑒定費是否屬于程序錯誤問題。具體分析認定如下:

      一、關于案涉多份合同的效力問題

      雙方當事人圍繞案涉一期、二期工程分別簽訂了多份施工合同。經查明,關于一期工程的首份施工合同簽訂于一期工程項目招投標程序開始之前,此先定后招的行為明顯違反了招投標法的禁止性規定。項目用途為商用和住宅,兩期工程造價均高達兩億元左右,標的額巨大,且二期項目未進行招投標。一審法院依照雙方簽訂合同時的法律法規,作出雙方所簽合同因違反招投標法等法律規定而屬無效合同的認定,并無不當。澳美基業公司關于案涉合同有效的主張,理由不成立,不予支持。

      二、關于一審法院是否存在認定事實錯誤問題

      1.關于工程造價數額認定問題。啟動案涉工程造價鑒定程序時,雙方當事人均同意一期工程以備案合同、二期工程以框架協議內容作為取費標準等相關問題的依據。鑒定期間,一審法院就鑒定意見組織質證,鑒定機構對各方當事人提出的異議進行復核回復并在出庭接受質詢基礎上,形成了最終鑒定意見?,F澳美基業公司上訴中提到的工程造價鑒定中的具體事項問題在一審期間已經提出過,鑒定機構均進行了解釋和說明,其關于鑒定人員之間的關系可能影響鑒定結果的問題,亦缺乏法律和事實依據,不予采信。對鑒定意見中單獨列出的雙方存在爭議或無法確定造價的部分,一審法院未予計入工程造價,并在判決書中闡述了不予認定的理由。綜上,對澳美基業公司關于一審法院認定工程造價數額錯誤的上訴主張,不予支持。

      2.關于尚欠工程款利息的起算時間認定是否正確問題。澳美基業公司上訴請求未針對一審判決關于案涉工程已付和欠付工程款的數額認定問題,而是主張本案工程款給付條件未成就、尚不應向中建二局公司支付工程款及利息,其認為一審判決關于利息計算的依據存在錯誤,本案應當屬于雙方對應付工程價款日期未約定或者約定不明確。本院認為,雙方產生矛盾后,中建二局公司中途退出了項目建設。鑒于案涉項目后續已經由澳美基業公司另找第三方繼續施工、二期住宅部分已經部分投入使用,一審法院以中建二局公司全面退場時間作為雙方之間實際交付已完成工程的時間點,符合實際,據此計算欠付工程款的利息,認定事實和適用法律并無不當。

      3.中建二局公司就案涉工程是否享有優先受償權問題。中建二局公司2015年9月全面撤場,2015年12月向一審法院起訴,未超出行使建設工程價款優先受償權的期限,一審法院對其該項主張予以支持,符合《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第二十二條的規定。

      4.一審關于工程質量問題的認定是否正確。本院認為,第一,本案一期、二期工程已完成地基與基礎工程、主體結構分部工程質量驗收。正常情況下,無論是分部分項驗收還是竣工驗收,所涉工程均應當是不存在質量不合格等不符合規定情形的,參與驗收的各單位才能作出通過或者同意質量驗收的決定。而且,監理單位系受澳美基業公司委托,代表和維護的是澳美基業公司的利益,在無證據表明監理單位屬于未獲得授權或者存在故意損害澳美基業公司利益等情況下,其基于委托關系對質量驗收記錄予以確認,可以視為澳美基業公司對工程通過分部分項質量驗收是同意的。第二,澳美基業公司認為案涉工程存在嚴重質量問題,堅持要求就案涉全部工程進行質量鑒定。對澳美基業公司為證明案涉工程質量有問題而提交的案涉工程金融街3#樓質量鑒定報告,中建二局公司認為系澳美基業公司單方委托,鑒定材料未經質證,鑒定程序沒有中建二局公司和法院派人參加,不能采信。而且其認為從報告內容看,恰恰說明“主體結構構件布置、混凝土強度等級、構件配筋、構件柱截面尺寸符合設計及規范要求”,所提及相關問題不能證明工程質量存在問題。同時,中建二局公司承認工程存在應當整改維修的質量通病問題,并承諾履行整改保修義務??梢?,雙方對已完工程是否存在質量問題爭議較大,相比較而言,中建二局公司的觀點和做法更有說服力,一審法院認定澳美基業公司申請質量鑒定缺乏事實和法律依據,對其申請不予準許,并無不當。澳美基業公司提出工程質量整改費用7000萬元的反訴請求的理由是工程存在嚴重質量問題,因其無法證明其主張,故該項反訴請求無法獲得支持。另外,一審法院暫扣鑒定造價數額的5%作為質量保證金,以保證工程竣工驗收及保修期限內相關質量修復,是考慮本案實際情況,兼顧雙方利益的做法。如后期在整改保修過程中,實際發生的合理修復費用超出一審法院暫扣數額的,澳美基業公司可以另行主張權利。

      三、關于一審法院是否存在程序違法問題

      1.關于澳美基業公司所稱一審遺漏當事人問題。中建二局公司認為,保華公司系中建二局公司的全資子公司,中建二局公司已經與保華公司就案涉工程進行了結算,保華公司對由中建二局公司出面行使該相關權利無任何異議,保華公司不屬于必須參加訴訟的當事人,一審法院未將保華公司列為當事人也未損害任何人的權利。而且,90萬元的工程在四個億的整體工程造價中占比極小,以此為由發回重審,浪費司法資源。本院認為,保華公司以自己名義與澳美基業公司簽訂了金額為90萬元的施工合同,工程已經完成,支付該筆工程款是澳美基業公司應當履行的義務。保華公司系中建二局公司的全資子公司,其對中建二局公司出面行使該相關權利并無任何異議?,F中建二局公司將該筆款項已經與保華公司結算清楚后,于本案訴訟中一并提出主張,并未加重澳美基業公司的負擔,也未對其權利構成侵害。誠如中建二局公司所言,澳美基業公司對中建二局公司尚欠數億元應付工程款,該筆90萬元工程款占比極小,加之澳美基業公司在本案中履行相關義務后,無需另行再向保華公司履行付款義務,故澳美基業公司該項上訴理由不能成立。

      2.關于合同效力的釋明問題。經審查,關于案涉合同的效力問題,一審法院在其認定與雙方當事人的認識不一致情形下,未就案涉合同應認定為無效合同問題向當事人進行釋明,使得雙方當事人均無法在本案中作出是否基于合同無效而變更訴訟請求等相關決定,影響了當事人正常行使權利,審理活動確實存在瑕疵和疏漏。一審期間,針對工期延誤問題,雙方當事人均提出了索賠主張,澳美基業公司所提主張是要求對方支付工期延誤違約金2551萬元。一審法院對雙方就工期延誤索賠費用問題均未予支持的原因,并非基于合同無效,而是認為雙方對此類問題沒有明確約定,且根據雙方提交的證據不能得出工期延誤完全為一方所導致。綜合本案實際情況,一審判決結果總體上是可行的,兼顧了雙方的利益。鑒于一審未就合同效力問題明確進行釋明,如澳美基業公司認為其因合同無效受有損失應當由中建二局公司承擔賠償責任的,可另行主張權利。

      3.其他有關問題。一審法院沒有支持澳美基業公司關于工程質量鑒定的申請,是根據對案件的審理情況作出的認定,澳美基業公司認為一審法院無故終止鑒定程序,屬于程序違法的主張,理由不成立。另外,澳美基業公司上訴稱一審法院遺漏了對其預交的質量鑒定費2000元的處理,程序錯誤,并提交了中國建設銀行網上銀行電子回執。經查,該回執記載內容顯示付款方為廊坊澳中物業服務有限公司、用途為“代澳美付工程款”,無法證明系澳美基業公司支付的工程質量鑒定費,一審未對該款項予以處理,不存在程序錯誤問題。

       

       

      裁判結果

       

      綜上所述,澳美基業公司的上訴請求不能成立,應予駁回;一審判決認定事實清楚,適用法律正確,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項規定,判決如下:駁回上訴,維持原判。

       

       

      案件來源

       

      《廊坊澳美基業房地產開發有限公司、中國建筑第二工程局有限公司建設工程合同糾紛二審民事判決書【最高人民法院(2019)最高法民終974號】》

      亚州网老鸭窝男人的天堂_亚洲影音精品久久影音先锋_亚洲熟女乱综合一区二区三区_国产香蕉在线视频

        <button id="4hrkv"><acronym id="4hrkv"></acronym></button>
      1. <em id="4hrkv"></em>
        <dd id="4hrkv"></dd>
        <tbody id="4hrkv"></tbody>

          <rp id="4hrkv"><object id="4hrkv"><input id="4hrkv"></input></object></rp>
          <tbody id="4hrkv"></tbody>